装饰装修合同纠纷 （2014）郑民四终字第1525号

帝博公司、王露霖之间签订的《协议书》、《装修合同书》及《主楼施工质量问题处理协商备忘》均系双方真实意思表示，合法有效。帝博公司已实际施工，王露霖应支付相应的工程款。关于帝博公司要求王露霖支付工程款2346200.81元的诉讼请求。审理中，双方对帝博公司已完工工程造价有异议，经河南瑞祥工程造价咨询有限公司鉴定，帝博公司已装修部分的工程价款（不含社会保障费86631.16元）为2366508.41元，本院予以确认。王露霖辩称4、5、6层的拆除工作由第三方河南风和日丽装饰配套工程有限公司施工，该部分工程款应予扣除，提供河南风和日丽装饰配套工程有限公司出具的《证明》及王永军证言为证，但河南风和日丽装饰配套工程有限公司、王永军均与王露霖存在利害关系，在原、被告工程交接中亦无第三方施工的相关备注，且与《装修合同书》中约定的原告施工内容不符，对王露霖该辩称，本院不予采信。关于原告主张的机械停滞费应为156960.12元，鉴定意见书中说明自停工计算至2012年9月，索赔工期为9个月，费用依据豫建设标（2003）89号文记取，帝博公司认为应当按照帝博规定与第三方签订的《租赁合同》约定标准计取，但帝博公司

帝博公司、王露霖之间签订的《协议书》、《装修合同书》及《主楼施工质量问题处理协商备忘》均系双方真实意思表示，合法有效。帝博公司已实际施工，王露霖应支付相应的工程款。关于帝博公司要求王露霖支付工程款2346200.81元的诉讼请求。审理中，双方对帝博公司已完工工程造价有异议，经河南瑞祥工程造价咨询有限公司鉴定，帝博公司已装修部分的工程价款（不含社会保障费86631.16元）为2366508.41元，本院予以确认。王露霖辩称4、5、6层的拆除工作由第三方河南风和日丽装饰配套工程有限公司施工，该部分工程款应予扣除，提供河南风和日丽装饰配套工程有限公司出具的《证明》及王永军证言为证，但河南风和日丽装饰

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）郑民四终字第1525号上诉人（原审被告）王露霖，女，汉族，1976年12月1日出生。委托代理人张伟，河南国基律师事务所律师。上诉人（原审原告）河南帝博建筑装饰工程有限公司。法定代表人杨方圭，总经理。委托代理人刘黎明，男，汉族，1953年9月2日出生，系该公司员工。委托代理人陈洪文，男，汉族，1978年4月5日出生。上诉人王露霖与上诉人河南帝博建……