装饰装修合同纠纷 （2021）皖06民终243号

邵丽莉、任欣签订的《安徽省淮北市家庭居室装饰装修施工合同》系双方自愿签订，意思表示真实,内容合法,为有效合同,双方应按合同约定履行各自应尽的权利与义务。 关于任欣是否存在违约的问题。根据合同约定,工程期限45天，开工日期2017年9月7日，竣工日期2017年10月22日。任欣认可未按约定日期竣工，另经鉴定机构对装修约定的材质与任欣施工实际使用的材质是否一致及差价款进行鉴定，鉴定结果为任欣未按约定材质进行装修，差价为18299.08元。综上，任欣未按双方约定的竣工日期完工，并未按双方约定的材质进行装修，构成违约。 关于违约期间和违约金的计算问题。任欣认为其是于2017年11月3-4日完工，而其提供的证据能够证明2017年12月1日其仍在邵丽莉处进行收尾工作，故不能证明其在2017年11月3-4日已完工，邵丽莉称任欣是在2017年11月26日完工，与任欣提供的证据相吻合，予以采纳。双方约定开工日期为2017年9月7日，开工后25天即10月3日支付中期款112500元，而邵丽莉于约定当日支付50000元，后推迟至10月15日支付50000元，后未再支付剩余中期款及尾款，故在工程延期上，双方均

邵丽莉、任欣签订的《安徽省淮北市家庭居室装饰装修施工合同》系双方自愿签订，意思表示真实,内容合法,为有效合同,双方应按合同约定履行各自应尽的权利与义务。 关于任欣是否存在违约的问题。根据合同约定,工程期限45天，开工日期2017年9月7日，竣工日期2017年10月22日。任欣认可未按约定日期竣工，另经鉴定机构对装修约定的材质与任欣施工实际使用的材质是否一致及差价款进行鉴定，鉴定结果为任欣未按约定材质进行装修，差价为18299.08元。综上，任欣未按双方约定的竣工日期完工，并未按双方约定的材质进行装修，构成违约。 关于违约期间和违约金的计算问题。任欣认为其是于2017年11月3-4日完工，而其提

安徽省淮北市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖06民终243号 上诉人（原审被告）：任欣，男，1982年2月15日出生，汉族，户籍地安徽省濉溪县,现住安徽省淮北市相山区。 委托诉讼代理人：向亚勇，安徽北方之光律师事务所律师。 委托诉讼代理人：时宾宾，安徽北方之光律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：邵丽莉，女，1975年4月23日出生，汉族，住安徽省淮北市相山区。 委托诉讼代理人：……