建设工程施工合同纠纷 （2018）辽04民终1021号
裁判要旨
依法成立的合同自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行各自的义务。建设工程合同中承包人按约定进行工程建设后，发包人亦应按约定支付价款。当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原、被告签订的《抚顺绿地剑桥一、二期强电管网预埋管敷设工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应按协议约定全面履行各自的义务。原告按约定进行工程施工、完工后，于2016年9月5日向被告提交了《工程结算工作交接单》，但被告至今未予办理竣工验收，��据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（二）项规定，被告的行为应视为拖延验收，即2016年9月5日为工程竣工日期，被告应当按照约定支付工程款。关于原告诉请被告给付工程款1，014，239.97元，其中工程款981，943.97元、签证费用32，296.00元，但合同约定按固定综合单价计价方式的计算工程款，同时预定
摘要
上诉人抚顺绿地置业有限公司与被上诉人抚顺力通通信工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省抚顺市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）辽04民终1021号上诉人（原审被告）：抚顺绿地置业有限公司，住所地抚顺经济开发区。法定代表人:陈心森，该公司董事长。委托代理人:梁芳芳，该公司员工。被上诉人（原审原告）:抚顺力通通信工程有限公司，住所地抚顺市顺城区。法定代表人:赵佩辉，该公司经理。上诉人抚顺绿地置业有限公司因与被上诉人抚顺力通通信工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，不服抚顺……