买卖合同纠纷 （2021）渝01民终541号

捷普科贸公司与大海云公司签订设备采购合同系双方真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，合法有效。根据本案中捷普科贸公司举示的安装检查记录表及设备加电申请表可知，本案所涉设备已经于2019年12月9日安装完成，大海云公司应当按照合同约定及时支付货款。其未按合同约定及时支付货款，已经构成违约。根据合同约定，大海云公司应当在收到货物后60日内支付50%货款即6105750元，其未能及时支付，捷普科贸公司要求大海云公司自2020年2月20日起支付逾期付款损失符合合同的相关约定，该院予以支持。但由于自2020年1月27日起我国大范围地区发生新冠病毒疫情，各行业均遭受不同程度的停工停业影响，因此一审法院认为付款期限以及逾期付款损失的计算时间应当适当延后。捷普科贸公司发出的催款函要求大海云公司支付货款的期限为2020年3月20日前，一审法院认为以该期限作为首笔50%货款的支付期限为宜，大海云公司未能及时支付的，应当自该时起承担逾期付款违约责任。合同中对逾期付款责任并未明确进行约定，但约定了供货方逾期交货应当承担每日千分之一的违约金，根据合同对等原则，购买方逾期支付货款也应参照此标准计算逾期付款违

捷普科贸公司与大海云公司签订设备采购合同系双方真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，合法有效。根据本案中捷普科贸公司举示的安装检查记录表及设备加电申请表可知，本案所涉设备已经于2019年12月9日安装完成，大海云公司应当按照合同约定及时支付货款。其未按合同约定及时支付货款，已经构成违约。根据合同约定，大海云公司应当在收到货物后60日内支付50%货款即6105750元，其未能及时支付，捷普科贸公司要求大海云公司自2020年2月20日起支付逾期付款损失符合合同的相关约定，该院予以支持。但由于自2020年1月27日起我国大范围地区发生新冠病毒疫情，各行业均遭受不同程度的停工停业影响，因此一审法

重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2021）渝01民终541号上诉人（原审被告）：重庆市大海云信息技术有限公司，住所地重庆市渝北区金开大道西段106号15幢，统一社会信用代码91500000MA5UHD7Y4H。法定代表人：冯一村，总经理。委托诉讼代理人：李丽，国浩律师（重庆）事务所律师。委托诉讼代理人：陈兴强，国浩律师（重庆）事务所律师。被上诉人（原审原告）：重庆捷普科贸发展有限公司，住……