承揽合同纠纷 (2017)冀10民终5565号
裁判要旨
原、被告签订的《北京钢平台加工安装合同》及两份《补充协议》、《安徽蚌埠钢平台加工安装合同》,系双方当事人真实意思的表示,且不违反法律、行政法规的强制性规定,应属合法有效,当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案本诉部分的争议焦点为:1、合同履行过程中,被告是否存在违约行为?2、被告是否应向原告支付承揽费用、逾期付款违约金、赔偿损失及具体数额是多少?根据本院认定的上述事实,就争议焦点1,本院认为,第一,按照《北京钢平台加工安装合同》13.2.2条和《北京钢平台项目补充协议》二、1.条的约定,钢结构进入现场后被告向原告支付总款的25%为工程进度款,即14.25万元;根据北京钢平台结构加工合同和双方协商,原告应把所有物料运送到项目现场经被告验收后,被告一次性支付原告费用总额的85%即7509.20元。原告至迟于2016年9月24日完成北京钢平台工程的零件加工,并陆续送至施工现场并经被告质量验收。此时,被告应按照约定向原告支付该两部分工程款,但被告至2016年10月19日才向原告支付上述两部分款项。第二,原告施工完成的被告安徽钢平台工程,虽双方均未提交证据证明何时验收合格,但在被告于2016
摘要
泰隆机械工程集团有限公司、三河市燕石金属制品有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文(节选)
河北省廊坊市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2017)冀10民终5565号 上诉人(原审被告、反诉原告):泰隆机械工程集团有限公司,住所地北京市丰台区南四环西路188号五区6号楼。 法定代表人:王宇,总经理。 委托诉讼代理人:刘昊,北京市法拓律师事务所律师。 委托诉讼代理人:李蕾,北京市法拓律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、反诉被告):三河市燕石金属制品有限公司,住所地河北省廊坊市三河市燕……