建设工程施工合同纠纷 （2016）苏06民终4364号
裁判要旨
泰力特公司将其钢结构工程发包给宇旺公司制作、安装，双方之间的建设工程施工合同不违反法律、行政法规禁止性的规定，双方之间的合同应当认定为合法有效，双方当事人均应当严格按照合同约定履行。宇旺公司主张其没有违约，导致合同解除的原因是泰力特公司没有按照合同约定支付工程款。泰力特公司否认宇旺公司的主张，并主张宇旺公司的违约。对此，法院认为，宇旺公司作为规范的钢结构制作、安装企业，理应适应现代的企业制度，具备完整的施工日志。同时，记录施工事实是证明其自身履约的证据之一。故宇旺公司在没有证据证明何时进场、何时施工的情况下，尽管泰力特公司没有在2012年后两个月每月支付20万元，也不能认定违约。此外，对于其向泰力特公司主张违约的问题，宇旺公司理应将泰力特公司已经出现不按期付款，其内心想以此作为抗辩的想法表露在外并让对方当事人知悉，方才产生抗辩的法律效果。从泰力特公司提起诉讼过程中的整个记录来看，宇旺公司从未提及其停工是由于泰力特公司不按期支付工程款所致，故可认定宇旺公司从未有此抗辩，当然也就不会产生抗辩的效果。法院在对泰力特公司提起诉讼的案件处理过程中，按照双方一致要求启动了鉴定程序。对于中信公司的鉴
摘要
4364南通市宇旺金属制品有限公司与南通泰力特机械有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
江苏省南通市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏06民终4364号上诉人（原审原告）：南通市宇旺金属制品有限公司，住所地海安县。法定代表人：吉贞旺，公司总经理。委托诉讼代理人：张智明，海安县胡集法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告）：南通泰力特机械有限公司，住所地海安县。法定代表人：黄晓鹏，公司总经理。委托诉讼代理人：刘宏，江苏震阳律师事务所律师。上诉人南通市宇旺金属制品有限公司（以下……