建设工程施工合同纠纷 （2017）辽01民终13274号
裁判要旨
《尚盈丽景项目工程施工总承包工程施工合同》为无效合同，《补充协议》为无效协议，但其中关于工期延长的事实确认及原告因回迁户不能按期回迁将被政府扣罚支付超期过渡费，被告是清楚的。原告提供的2015年1月5日沈阳市浑南新城建设工作领导小组办公室发出的《关于火石项目未交付部分扣除过渡期补偿费的通知》，证明2012年6月30日至2014年12月31期间的超期过渡补偿费18,270,000元被实际扣除，故原告在本案中要求被告承担2014年1月1日至2014年12月31日期间的超期过渡费损失7,308,000元（500元×1218户×12个月），本院予以支持。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、第五十八条之规定，判决如下：被告河南国基建设集团有限公司于本判决生效之日起10日内，一次性给付原告沈阳浑南置业房地产开发有限公司经济损失7,308,000元。案件受理费62,956元，由被告河南国基建设集团有限公司负担。本院二审期间，当事人没有提交新证据。本院认定的事实与一审法院认定的事实基本一致。本院认为，关于工期违约的责任承担问题，在（2017）最高法民申3484号民事裁定书中，认定
摘要
上诉人河南国基建设集团有限公司因与被上诉人沈阳浑南置业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽01民终13274号上诉人（原审被告）：河南国基建设集团有限公司，住所地郑州市郑花路65号。法定代表人：高兴文，该公司总经理。委托诉讼代理人：潘宏建，河南仟问律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：沈阳浑南置业房地产开发有限公司，住所地沈阳市浑南新区富民南街29-B4号29乙-2室。法定代表人：钱洋，该公司董事长。委托诉讼代理人：储世强，辽宁华……