定作合同纠纷 （2017）苏02民终4187号

依法成立的合同，受法律保护。锡润公司与凯瑞公司签订的《加工合同》均系当事人的真实意思表示，其内容不违反相关法律的禁止性规定，应为有效合同，对双方当事人具有法律约束力。2016年4月20日，王广明和凯瑞公司向锡润公司出具的《承诺书》系当事人的真实意思表示，其内容不违反相关法律的禁止性规定，应为有效合同，对双方当事人具有法律约束力。根据承诺书约定，凯瑞公司与锡润公司于2016年度签订的合同中产生的损失，王广明与凯瑞公司承担连带责任，关于F16-0415/1订单，因锡润公司提供的面辅料的时间晚于合同约定的交货日期，凯瑞公司的交货时间应当顺延，但凯瑞公司仍应在接收面辅料后及时完成加工并交付服装。2016年8月7日、8月8日，凯瑞公司2次致函锡润公司，均载明F16-0415/1订单存在面料短缺和黑色款转移标变色问题，故凯瑞公司决定暂停F16-0415/1订单的生产，在上述问题并未得到解决的情况下，凯瑞公司又于8月15日通知锡润公司F16-0415/1订单可以在8月23日安排查货。对于面料短缺和黑色款转移标变色，凯瑞公司在庭审中陈述F16-0415/1订单因面料不足仅完成12090件，但其提供的证

依法成立的合同，受法律保护。锡润公司与凯瑞公司签订的《加工合同》均系当事人的真实意思表示，其内容不违反相关法律的禁止性规定，应为有效合同，对双方当事人具有法律约束力。2016年4月20日，王广明和凯瑞公司向锡润公司出具的《承诺书》系当事人的真实意思表示，其内容不违反相关法律的禁止性规定，应为有效合同，对双方当事人具有法律约束力。根据承诺书约定，凯瑞公司与锡润公司于2016年度签订的合同中产生的损失，王广明与凯瑞公司承担连带责任，关于F16-0415/1订单，因锡润公司提供的面辅料的时间晚于合同约定的交货日期，凯瑞公司的交货时间应当顺延，但凯瑞公司仍应在接收面辅料后及时完成加工并交付服装。201

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)苏02民终4187号上诉人（原审被告、反诉原告）：凯瑞克特（淮安）服饰有限公司，住所地江苏省淮安市淮阴区王兴镇工业集中区。法定代表人：王广明，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵志雄，江苏诚卓律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：王广明，男，1966年2月24日生，汉族，住江苏省无锡市锡山区。委托诉讼代理人：赵志雄，江苏诚卓律师事务所律师。……