买卖合同纠纷 (2019)津0117民初3321号

案号
(2019)津0117民初3321号
法院
天津市宁河区人民法院
案由
买卖合同纠纷
年份
2019
地域
天津市
裁判日期
2019-09-19

裁判要旨

玖龙纸业应当支付货款,玖龙纸业主张从应付货款中扣减违约货款、逾期交付的违约金。 深圳维拓主张的逾期付款利息计算方法,应当按照人民银行同期同类贷款利率计算,对深圳维拓主张的起算时间及基数不认可。 深圳维拓提交了如下证据:1、深圳维拓与玖龙纸业签订的《采购合同书》,用以证实深圳维拓与玖龙纸业存在有效的买卖合同关系,玖龙纸业向深圳维拓采购曝气池膜收集系统产品;2、《开工令》,证明原告于2018年4月19日签收被告开具的开工令。 3、往来函件,证明原告已经将涉案工程交付被告投入使用。 4、天气说明,施工期间,存在天气原因导致工期受影响的情况。 5、发票,证明原告已经向被告开具全额发票。 玖龙纸业提交了如下证据:1、《开工令》1份、工程完工报告1份、竣工验收单1份,原告进场施工人员说明3份,证明涉案工程于2018年12月通过竣工验收。 工程逾期严重,根据合同约定,应扣减合同总价款30%的违约金。 质保期尚未届满,质保金尚不满足合同约定的支付条件。 2、违约金扣款单5份,证明原告在施工中因现场管理问题产生扣款1800元。 3、履约保函1份,证明原告迟延开具履约保函、拖延履行合同义务。 4、送货清单

摘要

深圳维拓环境科技股份有限公司与玖龙纸业(天津)有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

天津市宁河区人民法院民 事 判 决 书(2019)津0117民初3321号原告:深圳维拓环境科技股份有限公司,住所地深圳市龙岗区平湖华南城发展大厦801-808室。 法定代表人:廖颖生,董事长。 委托诉讼代理人:吴南方,广东盛唐律师事务所律师。 被告:玖龙纸业(天津)有限公司,住所地天津市宁河经济开发区五纬路。 法定代表人:张茵,董事长。 委托诉讼代理人:胡国宁,男,该公司法务组长。 原告深圳维拓……