装饰装修合同纠纷 （2014）周民终字第1852号

张理永与田正威之间签订的装饰装修合同系双方当事人真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，为有效合同，双方应按照合同约定全面履行各自的义务。张理永欠田正威50000元的工程款，应予支付，所以，田正威请求张理永支付50000元的工程款的诉讼请求，法院予以支持。关于张理永辩称由于田正威未按合同附件约定的效果图及预算单进行装修，偷工减料装修，偷工减料价值就超过50000元，致使张理永另外出资33915元进行二次装修，由于双方在竣工时未进行验收、决算（包括隐蔽工程未适时进行检查和验收），且装修图纸和效果图双方均未提供，无法确定田正威是否偷工减料、未按图纸施工的部分情况、哪一部分是张理永二次装修部分等，所以，由于张理永提供的证据不足，对其辩解法院不予支持。关于张理永辩称田正威一再延误工期，工程与设计效果图出入很大，致使张理永进行二次装修，直到2013年12月8日才开业进行营业，田正威延期交工90日，应承担90000元的违约金。由于张理永的开业时间并不能代表装修工程的竣工日期和转移占有装修工程之日，其对于田正威的延期交工、实际竣工日的证据不足，法院不予支持。关于张理永辩称田正威装修的工程质量存在

张理永与田正威之间签订的装饰装修合同系双方当事人真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，为有效合同，双方应按照合同约定全面履行各自的义务。张理永欠田正威50000元的工程款，应予支付，所以，田正威请求张理永支付50000元的工程款的诉讼请求，法院予以支持。关于张理永辩称由于田正威未按合同附件约定的效果图及预算单进行装修，偷工减料装修，偷工减料价值就超过50000元，致使张理永另外出资33915元进行二次装修，由于双方在竣工时未进行验收、决算（包括隐蔽工程未适时进行检查和验收），且装修图纸和效果图双方均未提供，无法确定田正威是否偷工减料、未按图纸施工的部分情况、哪一部分是张理永二次装修部分等

周口市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）周民终字第1852号上诉人（原审被告）张理永，男，汉族，1971年12月17日出生，无业，住太康县。委托代理人荣小龙，系河南阳夏律师事务所律师。被上诉人（原审原告）田正威，男，汉族，1985年3月3日出生，个体工商户，住太康县。委托代理人李志华，系河南豫太律师事务所律师。上诉人张理永因与被上诉人田正威装饰装修合同纠纷一案，不服太康县人民法院（2014……