建设工程施工合同纠纷 （2018）云28民终30号

第三人长江公司与荣山公司签订《益康农合医院建设工程承包合同书》，约定荣山公司将其开发的勐满镇益康农合医院的门诊楼、职工宿舍楼、食堂、门诊彩钢棚，水井，院内附加工程、装修工程、消防工程、厕所工程进行施工，第三人将该工程转包给不具备建筑企业施工资质的杨春生、杨金平进行施工，现双方因工程款支付问题及停工损失产生争议，本案为建设工程施工合同纠纷。关于杨春生、杨金平的诉讼主体是否适格的问题。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”杨春生、杨金平是本案涉案的实际施工人，且杨春生、杨金平与荣山公司在施工过程中还达成了3份补充协议，从该3份补充协议的内容可以看出荣山公司对杨春生、杨金平进行实际施工的事实是明知的，现第三人长江公司、刘平均对杨春生、杨金平的起诉无异议，故杨春生、杨金平起诉荣山公司主张本案工程款，并不违反法律规定，对荣山公司辩称杨春生、杨金平与荣山公司不存在合同关系，应由第三人长江公司向荣山公司主张权利，

西双版纳荣山商贸有限公司、杨春生建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2018）云28民终30号上诉人（原审被告、反诉原告）：西双版纳荣山商贸有限公司，住所地西双版纳州景洪市嘎兰南路20号。组织机构代码：05221515-0。法定代表人：王洁日，经理。委托诉讼代理人：王祖纲，系公司执行董事。特别授权代理。被上诉人（原审原告、反诉被告）：杨春生，男，1968年12月19日出生，汉族。被上诉人（原审原告、反诉被告）……