承揽合同纠纷 （2021）粤08民终1179号

本案为承揽合同纠纷。本案所涉《循环水泵取水口滤网清理施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，且没有违反法律规定，依《中华人民共和国合同法》第八条第二款“依法成立的合同，受法律保护”的规定，本案所涉合同受法律保护。关于德利海公司是否应向华诺公司支付350000元违约金的问题。一审法院认为，德利海公司不需向华诺公司支付350000元违约金，理由如下：一、涉案合同明确约定，华诺公司负责对该项目进行管理，并负责项目实施过程的安全监督，并负责提供作业船舶及船上施工期间的食宿。显然，为船上施工人员煮食的人员理应由华诺公司负责管理并对其进行安全监督。因此，该煮食人员因意外坠海身亡致涉案合同被相关部门要求停工，是由于华诺公司的原因所致，华诺公司应承担停工引致合同不能继续履行的责任。二、涉案合同虽约定德利海公司延误工期或不履行合同时应向华诺公司支付350000元的违约金，但该约定的前提是合同所约定的施工期间为2017年4月10日至5月20日，而合同由于华诺公司的原因，已经不可能在此期间继续进行施工并完工。2018年2月及5月，德利海公司经华诺公司通知，但最终没有继续施工，因该期间系涉案项目停工将近一年后

本案为承揽合同纠纷。本案所涉《循环水泵取水口滤网清理施工合同》，是双方当事人的真实意思表示，且没有违反法律规定，依《中华人民共和国合同法》第八条第二款“依法成立的合同，受法律保护”的规定，本案所涉合同受法律保护。关于德利海公司是否应向华诺公司支付350000元违约金的问题。一审法院认为，德利海公司不需向华诺公司支付350000元违约金，理由如下：一、涉案合同明确约定，华诺公司负责对该项目进行管理，并负责项目实施过程的安全监督，并负责提供作业船舶及船上施工期间的食宿。显然，为船上施工人员煮食的人员理应由华诺公司负责管理并对其进行安全监督。因此，该煮食人员因意外坠海身亡致涉案合同被相关部门要求停工

广东省湛江市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤08民终1179号上诉人（原审原告,反诉被告）：深圳市华诺潜水工程有限公司，住所：深圳市南山区蛇口街道滨海苑5栋302室。统一社会信用代码：914403005538625593。法定代表人：李杰。委托诉讼代理人：胡聪，泰和泰（深圳）律师事务所律师。被上诉人（原审被告,反诉原告）：湛江市德利海海洋工程有限公司，住所地：湛江市坡头区灯塔路2号3楼……