装饰装修合同纠纷 （2020）渝01民终第4800号

依法成立的合同，对双方具有约束力。东泰装饰公司主张安诚保险公司赔偿因工期延误增加的费用、损失及利润，应举证证明工期延误系安诚保险公司原因导致、或安诚保险公司对工期延误负有责任，且东泰装饰公司按照约定的期限和程序进行了索赔。一、案涉工程工期延误的原因及责任就案涉工程约定的工期，结合开工日期、竣工日期来看，工期确实存在延误。但对于工期延误的原因，双方意见不一。东泰装饰公司提出，导致工期延误的原因主要在于设计图提交迟延、设计变更、安诚保险公司的材料采购程序拖延、空调专业施工迟延。（一）关于设计图提交虽然2014年1月10日的会议纪要记载“目前纸质版的施工设计图纸未发放”以及2014年10月17日、2014年10月24日、2014年10月31日的会议纪要载有“请设计尽快发出整套施工蓝图”，但从整个施工期间的会议纪要内容载明的工作进度和《工程款支付申请表》载明的工程进度款申请支付的日期以及已完成的施工内容看，东泰装饰公司从开工起持续施工。因此，单从上述会议纪要的内容不能证明安诚保险公司直至2014年10月仍未向东泰装饰公司提供设计图纸，从而影响了施工工期。东泰装饰公司还提出，2014年4月18日

依法成立的合同，对双方具有约束力。东泰装饰公司主张安诚保险公司赔偿因工期延误增加的费用、损失及利润，应举证证明工期延误系安诚保险公司原因导致、或安诚保险公司对工期延误负有责任，且东泰装饰公司按照约定的期限和程序进行了索赔。一、案涉工程工期延误的原因及责任就案涉工程约定的工期，结合开工日期、竣工日期来看，工期确实存在延误。但对于工期延误的原因，双方意见不一。东泰装饰公司提出，导致工期延误的原因主要在于设计图提交迟延、设计变更、安诚保险公司的材料采购程序拖延、空调专业施工迟延。（一）关于设计图提交虽然2014年1月10日的会议纪要记载“目前纸质版的施工设计图纸未发放”以及2014年10月17日、2

重庆市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2020）渝01民终第4800号上诉人（原审原告）：东泰华美建筑装饰有限公司，住所地重庆市九龙坡区石坪桥正街78号，统一社会信用代码915001077474866008。法定代表人：付全胜，董事长。委托诉讼代理人：廖永刚，重庆百君律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：安诚财产保险股份有限公司，住所地重庆市江北区东升门路63号12-1号，统一社会信用代码91……