建设工程施工合同纠纷 （2017）黔26民初5号
裁判要旨
综合双方诉辩理由，本案的争议焦点为：1、原告中建伟业公司要求解除双方签订的《建设工程承包合同》关系的理由是否成立？2、本案原告方已完工的工程价款是多少？3、被告友诚圣凯公司是否应承担逾期支付工程款的利息、停工损失、机械闲置损失及违约金？4、原告对“友诚圣凯?凯里滨江国际城”工程项目的拍卖或变卖处置价款是否享有优先受偿权？5、被告贵州圣凯公司、四川友诚公司对被告友诚圣凯公司是否应在其未出资到位部分与被告友诚圣凯公司承担连带责任？一、关于原告中建伟业公司要求解除双方签订的《建设工程承包合同》的问题。被告友诚圣凯公司因缺乏资金等原因，自2015年8月27日工程停工以来，未能按照合同约定支付原告工程，也未能继续复工，至今已有两年时间，该合同事实上也无法继续履行，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条所规定的法定解除条件。另从双方签订的《关于友诚圣凯?凯里滨江国际城项目建设工程承包合同补充协议》第六条中“……如甲方自签订本协议之日起逾期两月仍未向乙方履行付款义务，乙方可以要求甲方解除《建设工程承包合同》”的约定内容来看，原告提出解除也符合双方约定的解除条件。故对原告解除合同的请求，本院予以支持。
摘要
贵州中建伟业建设工程有限责任公司与贵州友诚圣凯置业投资有限公司、贵州圣凯投资有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黔26民初5号原告：贵州中建伟业建设工程有限责任公司，住所地凯里市北京东路46号，统一社会信用代码：91522600215922344K。法定代表人：唐合权，该公司董事兼总经理。委托诉讼代理人：徐文燕，四川万盛行律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘强，男，1975年4月11日出生，汉族，四川省合江县人，住址四川省合江县。系本案工程项……