装饰装修合同纠纷 （2019）粤0111民初5272号
裁判要旨
卢小霞与余志辉签署的《合同书》，约定卢小霞将祥景花园F栋101房室内装修工程委托余志辉进行装饰设计工程施工，该合同是双方当事人真实意思的表示，内容并未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应严格遵照履行。 余志辉未能按照《合同书》的约定全面履行其义务，在尚未完成全部装饰装修工程的情况下即停工，卢小霞要求解除双方的装饰装修合同于法有据，应予支持。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 根据《合同书》约定，双方商定工程期为60天，并约定从首批工程款审批下来后第二天起算，因卢小霞于2018年7月12日支付了首期工程款，因此工期应当从2018年7月13日起算，计算60日，即余志辉应当在2018年9月10日前完成装修。 余志辉未在合同约定的工期内完工已构成违约。 现卢小霞要求余志辉向其支付自2018年9月30日至2019年2月20日按照每日50元的标准计算的违约金，以及从2018年10月1日开始计算至判决生效之日起的房屋租用费（按每月2600元的标准计付），其上述两项诉讼请求实际是要求余志辉
摘要
卢小霞与余志辉装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0111民初5272号原告：卢小霞，女，1977年8月27日出生，汉族，身份证地址广州市白云区，被告：余志辉，男，1990年1月15日出生，汉族，身份证地址江西省丰城市，原告卢小霞诉被告余志辉装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年2月3日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。 原告卢小霞到庭参加了诉讼。 被告余志辉经本院公告传票传唤无……