建设工程施工合同纠纷 （2018）吉01民终2087号
裁判要旨
1.中软公司与柏磊公司于2017年4月20日签订的《室内装饰装修工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，该合同不违反法律的强制性规定，合法有效，各方当事人均应按照合同的约定履行各自的义务。柏磊公司完成的第二阶段工程已经中软公司代表蒲晓雪签字确认合格，虽第二阶段工程尚有零星部分尚未完工。但主体工作已经完成。中软公司应当按照合同约定的时间及时全额支付第二笔工程款253750元。但中软公司仅于2017年10月24日支付第二笔工程款中的5万元，中软公司该行为已经构成违约。虽柏磊公司未按照合同约定的工期如期交付涉案工程，但鉴于中软公司违约在先，对柏磊公司未能如期交付工程，存有过错，故对中软公司主张柏磊公司延期交付工程所产生的违约金不予支持。2.关于原告柏磊公司是否全部完成合同当中约定的工程项目一节，在2017年8月28日，董帅武与浦晓雪的通话录音中，浦晓雪作为涉案工程第二阶段代表中软公司验收工程的工作人员，对全部工程已经施工完毕并未提出否认的意思表示，可以认定柏磊公司已完成全部预算工程。故中软公司应当给付尚未给付柏磊公司的第二阶段工程款203750元及第三阶段工程款181250元，共计人民币3
摘要
长春中软卓越科技有限公司与湖北柏磊建筑装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
吉林省长春市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）吉01民终2087号上诉人（原审被告，原审反诉原告）：长春中软卓越科技有限公司，住所：长春市高新区前进大街2326号修正服务外包大厦6层13-14、18、19-20室。法定代表人：唐振民，总经理。委托代理人：杨卓见，吉林朗业律师事务所律师。委托代理人：朱大勇，吉林朗业律师事务所律师。被上诉人（原审原告，原审反诉被告）：湖北柏磊建筑装饰工程有限公……