承揽合同纠纷 （2021）赣08民终217号

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案被告将中标山场树木砍伐制材事宜交由原告承包，原告对山场树木进行砍伐、剥皮、做规格材，由被告支付原告报酬494800元，为此双方签订了书面合同，系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，予以确认。双方形成了承揽合同法律关系，均应按照约定全面履行各自的义务，即原告应根据被告的要求按时完成山场树木砍伐、剥皮、做规格材工作，并将成果实际交付给被告，被告也应按约定支付相应力资款给原告。关于原告是否延误工期问题。双方合同第5条约定“完工时间在天气正常情况下，在12月初以前完工。到时因天气原因，树木没捡下山，按下山树木多少付款。下了山木头付款80%款，但天气好中途不得停工。”从该合同条款看，双方对完工时间约定不明确且无相应交易习惯可供参照确定，故按照合同法第六十二条规定，履行期限约定不明确，可随时履行。被告辩称原告存在延误工期的违约行为并反诉要求原告赔偿损失的意见，因被告未能提供充分证据予以证明原告存在延误工期的违约事实，故本院依法不予支持。关于被告已付张发玉等人款项应由谁承担的问题。被告辩称原告

承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案被告将中标山场树木砍伐制材事宜交由原告承包，原告对山场树木进行砍伐、剥皮、做规格材，由被告支付原告报酬494800元，为此双方签订了书面合同，系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，予以确认。双方形成了承揽合同法律关系，均应按照约定全面履行各自的义务，即原告应根据被告的要求按时完成山场树木砍伐、剥皮、做规格材工作，并将成果实际交付给被告，被告也应按约定支付相应力资款给原告。关于原告是否延误工期问题。双方合同第5条约定“完工时间在天气正常情况下，在12月初以前完工。到时因天气原因，树木没捡下

江西省吉安市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）赣08民终217号上诉人（原审被告、反诉原告）：夏森华，男，1969年12月24日生，汉族，江西永丰县人，住永丰县。上诉人（原审被告、反诉原告）：袁国勇，男，1976年11月11日生，汉族，江西永丰县人，住永丰县。上诉人（原审被告、反诉原告）：刘叶**，男，1980年3月9日生，汉族，江西永丰县人，住永丰县。上诉人（原审被告、反诉原告）：邹福学……