承揽合同纠纷 （2014）马民二终字第00110号

郑州粮油公司与华安食品公司签订的产品加工承揽合同是双方真实意思表示，合法有效。郑州粮油公司从合同约定的交货时间起至原审诉讼中，均不能履行合同约定的交货义务，致使华安食品公司另行安排设备，并已正常生产，郑州粮油公司延期履行的违约行为已导致本案双方签订的合同目的不能实现，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）、（四）项的规定，应当予以解除。合同解除后，华安食品公司对已经接受的部分设备无异议，应当以物低价，对未接受部分设备不再履行，郑州粮油公司应当返还不履行部分的价款，并对此承担违约金责任。在原审审理过程中，华安食品公司已经支付合同约定价款的80％，郑州粮油公司仍不能履行交货义务，对合同解除负主要责任，且至诉讼期间还以种种理由拖延，致使华安食品公司权利不能及时实现，因此，原审按照双方合同约定的标准判决郑州粮油公司承担违约责任并无不当。郑州粮油公司提出的上诉意见不能成立，本院不予支持。综上，原判认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。一审案件诉讼费按照原判执行；二审

郑州粮油公司与华安食品公司签订的产品加工承揽合同是双方真实意思表示，合法有效。郑州粮油公司从合同约定的交货时间起至原审诉讼中，均不能履行合同约定的交货义务，致使华安食品公司另行安排设备，并已正常生产，郑州粮油公司延期履行的违约行为已导致本案双方签订的合同目的不能实现，符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）、（四）项的规定，应当予以解除。合同解除后，华安食品公司对已经接受的部分设备无异议，应当以物低价，对未接受部分设备不再履行，郑州粮油公司应当返还不履行部分的价款，并对此承担违约金责任。在原审审理过程中，华安食品公司已经支付合同约定价款的80％，郑州粮油公司仍不能履行交货义务，对合同解除

安徽省马鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）马民二终字第00110号上诉人（原审被告）：郑州兆方粮油机械设备有限公司。法定代表人：赵占方，经理。委托代理人：赵欣颂。委托代理人：纪斌，安徽峭正律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：安徽华安食品有限公司。法定代表人：王浩，总经理。委托代理人：陈德龙，安徽天行剑律师事务所律师。原审被告：赵占方，男，汉族，1952年1月3日出生。上诉人郑州兆方……