建设工程施工合同纠纷 （2017）苏11民终515号
裁判要旨
三星公司、智盛公司之间的建设工程施工合同合法有效，双方应按照合同约定履行各自义务。双方合同约定2013年9月10日竣工，但三星公司于2014年8月1日使用涉案工程，故认定涉案工程于2014年8月1日竣工，确实存在工期延误。但工期与发包方工程款支付、施工图纸的设计变更、天气变化、施工场地等多种因素紧密相关。本案确实存在施工图纸设计变更的问题，且三星公司未能举证证明严格按照合同约定支付工程款。结合本案案情，酌定智盛公司对工期延误承担20%的责任较为适宜。智盛公司应按约支付三星公司违约金33.2万元。判决：一、江苏智盛电工设备有限公司应于判决生效之日起十日内给付江苏三星能源装备有限公司违约金33.2万元。二、驳回江苏三星能源装备有限公司的其他诉讼请求。案件受理费19740元，由江苏三星能源装备有限公司负担15792元，江苏智盛电工设备有限公司负担3948元。二审审理过程中，三星公司向本院提交如下证据：1、监理通知单一组。用以证明：工程延期系智盛公司的原因。智盛公司对该组证据不予认可，认为工程停工并不是其公司所造成。2、图纸一套。用以证明：智盛公司在投标前就已经领取了相关图纸，其投标报价系按照
摘要
江苏三星能源装备有限公司、江苏智盛电工设备有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
文书内容江苏省镇江市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏11民终515号上诉人（原审原告）：江苏三星能源装备有限公司，住所地镇江新区大港金港大道80号。法定代表人：刘建春，该公司董事长。委托诉讼代理人：徐稳，该公司员工。委托诉讼代理人：张茂华，江苏江洲律师事务所律师。上诉人（原审被告）：江苏智盛电工设备有限公司，住所地扬中经济开发区新星工业区。法定代表人：王小妹，该公司董事长。委托诉讼代理……