建设工程施工合同纠纷 （2018）浙1102民初733号
裁判要旨
原告无相应的施工资质，其与被告八达公司签订的《施工项目经济责任制合同》系无效合同。 合同无效，工程已竣工交付使用，实际施工人请求参照合同约定支付工程价款应予支持。 原告诉请被告支付剩余工程款5771964元，其合理部分，本院予以支持。 因部分工程（安置房）存在延期交付，造成被告金龙公司损失292104.96元，该损失应在欠付工程款中抵减；原告主张的欠付工程款利息酌情自起诉日起计算为宜。 被告金龙公司辩称工程存在质量问题但未提供有效证据证明，应承担不利后果。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第二十六条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决如下： 一、被告浙江八达建设集团有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告宋伟山工程款人民币5479859.04元（含质保金，已扣减延期交付损失292104.96元）及逾期付款利息（利息自2018年1月15日起以5479859.04元为基数按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算至本判决确定的履行期限届满之日止）。 二、被告浙江
摘要
宋伟山与浙江八达建设集团有限公司、浙江金龙房地产投资集团有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
丽水市莲都区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙1102民初733号 原告：宋伟山，男，1964年9月7日出生，汉族，住诸暨市。 委托代理人（特别授权）：涂勇妙、闵洁，浙江晟耀律师事务所律师。 被告：浙江八达建设集团有限公司。 住所地：诸暨市暨阳街道友谊路138号。 统一社会信用代码：913306811462114680。 法定代表人：周雪峰，董事长。 委托代理人（特别授权）：励红……