建设工程施工合同纠纷 （2018）浙01民终2702号
裁判要旨
实事集团与国美房产签订建设工程施工合同合法有效，涉案建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。一、关于涉案工程造价。国美房产、中国美院主张委托浙江中达工程造价事务所有限公司进行审计系实事集团同意的，应采纳该审计报告的审定造价73923848元，原审法院认为，涉案工程造价存在争议，法院依施工人申请委托司法鉴定，对该鉴定报告予以采纳，并确认涉案工程造价为75490802元。但鉴于上述两份造价意见差额跟法院最终认定的工程造价相比差距很小，且实事集团也曾表示同意委托浙江中达工程造价事务所有限公司进行结算审核，对此原审法院将在分配当事人鉴定费用负担时予以考虑。原审法院认定国美房产已支付实事集团工程款为76770791.41元，徐董良向实事集团支取的700万元未用于支付工程款，不影响国美房产已支付工程款的事实认定，实事集团主张在工程款中扣除该款项依据不足。结合司法鉴定意见中的造价75490802元，国美房产已超付实事集团工程款，超付部分实事集团应予以返还。二、关于583天的工程延期损失。各方当事人对实事集团166天的延期损失无争议，且相应延期损失已计入鉴定报告金额中。
摘要
浙江国美房地产开发有限公司、实事集团建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙01民终2702号 上诉人（原审被告、反诉原告）：浙江国美房地产开发有限公司，住所地浙江省杭州市下城区百井坊新村****，组织机构代码：79092017-7。 法定代表人：鲍俊杰，总经理。 委托诉讼代理人：徐起平、徐末，浙江泽大律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：实事集团建设工程有限公司，住所地浙江，住所地浙江省温岭市城东街……