装饰装修合同纠纷 （2019）苏07民终3507号

龚勇、皇匠公司双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定全面履行。合同约定工期为180个工作日，但至2018年11月份，皇匠公司仅施工了部分工程，装修工程未能全部完工，已构成违约，龚勇于2018年11月28日通知终止合同，符合法律规定，龚勇要求确认双方签订的施工合同已解除，一审法院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案皇匠公司已施工了部分工程，应按其施工部分的装修费用收取龚勇款项，多收的部分应予以退还。对于皇匠公司已经施工的部分装修价格，龚勇已委托评估公司对造价进行了评估，对该评估报告，皇匠公司未到庭，视为其放弃质证，一审法院予以采纳，故皇匠公司应退还多收的装修费用133069.1元并支付鉴定费4275元。关于龚勇主张的自2018年4月至2018年11月，按每日300元计算的违约金63000元，因合同约定工期为180个工作日，计算上法定节假日与休息日，违约期限应自2018年8月份计算，一审法院参照双方的合同约定及龚勇的实际损失

龚勇、皇匠公司双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效，双方均应按合同约定全面履行。合同约定工期为180个工作日，但至2018年11月份，皇匠公司仅施工了部分工程，装修工程未能全部完工，已构成违约，龚勇于2018年11月28日通知终止合同，符合法律规定，龚勇要求确认双方签订的施工合同已解除，一审法院予以支持。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案皇匠公司已施工了部分工程，应按其施工部分的装修费用收取龚勇款项，多收的部分应予以退还。对于皇匠公司已经施工的部分装修价

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）苏07民终3507号上诉人（原审被告）：江苏皇匠装饰设计工程有限公司，住所地连云港市海州区巨龙北路58号万润一品苑A区45号楼二层。法定代表人：倪新浦，该公司经理。委托诉讼代理人：顾东杰，江苏新浦律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：龚勇，男，1972年7月27日生，汉族，住连云港市海州区。委托诉讼代理人：李敏，江苏瑞杰律师事务所律师。上诉人……