承揽合同纠纷 （2016）宁0502民初2653号

原告与被告签订的《年产6万吨陶瓷磨具石膏粉生产线加工承揽合同》、《6万吨陶瓷磨具石膏粉生产线附加合同》、《年产6万吨陶瓷磨具石膏粉生产线加工承揽合同补充协议书》、《工矿产品购销合同》均系双方的真实意思表示。 双方约定的合同范围包括货物的设计、制造、安装调试及包装费、运输费，依据《建设工程质量管理条例》第二条第二款：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程”之规定，双方之间形成了建设工程施工合同关系，双方之间的合同依法成立，但因原告无石膏机械设备的安装资质，双方签订的合同无效。 本案争议的焦点为：一、被告向原告支付工程价款的问题；二、被告向原告支付工程款利息的问题；三、原告对被告承揽安装的年产6万吨陶瓷磨具石膏粉生产线是否享有所有权的问题；四、原告承揽的生产线及生产的产品是否存在质量问题；五、原告是否应当向被告赔偿逾期安装损失的问题；六、原告是否应当向被告交付全部设备的产品合格证，并办理资质设备、特种设备的报备报批手续的问题；七、原告是否应当向被告开具已安装设备价款发票的问题。

宁夏盐池翔茂环保科技有限公司与宁夏洁华石膏建材有限责任公司承揽合同纠纷一审民事判决书

宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院民事判决书（2016）宁0502民初2653号原告（反诉被告）：宁夏盐池翔茂环保科技有限公司。 住所地：盐池县工业园区青山功能区。 统一社会信用代码：91640323596214164Q。 法定代表人：梁国哲，系该公司总经理。 委托代理人：武文军、崔岭娟，河北谦实律师事务所律师，代理权限为特别授权。 被告（反诉原告）：宁夏洁华石膏建材有限责任公司。 住所地：宁夏……