建设工程施工合同纠纷 （2018）新32民终311号
裁判要旨
金泽公司与被告昆天公司之间建设工程施工合同关系，系双方真实意思表示，内容不违反法律法规的禁止性规定，合同有效，针对本案本案争议焦点一：工程量的问题，一审法院认为，双方虽然未进行最后的决算，但昆天公司的该工程负责人何家文已经对工程量进行了确认，其虽对何家文的行为不予认可，但无法举证证明何家文行为为个人行为而非职务行为，且因施工期间昆天公司的工作人员何家文一直负责与金泽公司进行接洽，金泽公司有理由相信何家文对工程量的核算有代理权，故对已经确认的工程量予以认定。对于增加的工程量且双方又未约定单价的部分，诉讼期间，经由和田市价格认证中心进行了评估，双方对评估的单价没有异议，一审法院确认工程总价款为3117414.67元，扣除双方约定扣款30000元及已支付工程款1320000元，现尚欠1767414.67元未支付。涉案工程主体质量经鉴定机构鉴定部分不合格，需要加固维修，因此金泽公司主张未付款利息不予支持。争议焦点二：昆天公司是否对涉案工程构成擅自使用。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为
摘要
和田金泽钢结构有限责任公司、新疆昆天生物科技集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
新疆维吾尔自治区和田地区中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）新32民终311号 上诉人（原审原告、反诉被告）和田金泽钢结构有限责任公司，住所地：新疆和田地区和田市拉斯奎镇和墨路**。 法定代表人张华营，该公司董事长。 委托代理人刘琦，新疆玉带律师事务所律师。 上诉人（原审被告、反诉原告）新疆昆天生物科技集团股份有限公司，住，住所地：新疆和田地区和田市吉亚乡团结新村昆天园区/div> 法定……