建设工程施工合同纠纷 （2015）西中民四初字第00556号

中天公司、千业公司签订的千叶华园工程项目意向书、建设工程施工合同、补充协议、双方在诉讼中于2005年3月21日经本院主持达成的协调意见，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的规定，应确认有效，双方均应按约定履行。本案争议的主要问题为：一、关于涉案工程2004年11月18日停工责任的问题。2003年9月17日，中天公司、千业公司签订的补充协议约定其余工程款，在完工交付使用前二个月（即2004年9月15日）付至已完工程量的90%，对已完工程量的理解，中天公司认为是2004年9月15日前完成的全部工程量，而千业公司认为不是全部工程量的90%，是对中天公司26层垫资款未付款的约定，不包括2004年9月、10月份和加层的工程量及车库工程量，由于双方理解不同，导致对已完工程量的数额产生争议。对于已完工程量，结合补充协议的其它约定，应理解为中天公司在2004年9月15日前完成的全部工程量，应包括中天公司所干的加层的工程量及车库工程量，千业公司未计算该部分工程量，客观上压缩了中天公司已完工程量。另参照广合公司出具的鉴定报告中2004年11月18日前涉案工程造价为36978164.98元，与

中天建设集团有限公司与陕西千业房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）西中民四初字第00556号原告（反诉被告）：中天建设集团有限公司，住所地浙江省东阳市吴宁东路**。法定代表人：楼永良，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘成龙，男，该公司员工，住山东省苍山县。委托诉讼代理人：蒙永君，女，该公司员工，住陕西省西安市雁塔区。被告（反诉原告）：陕西千业房地产开发有限责任公司，，住所地陕西省西安市友谊西路**法定代表人：戴……