建设工程分包合同纠纷 （2018）川0113民初1944号
裁判要旨
丁才龙不具备建筑施工资质，其与张建忠之间的模板工程分包合同，应认定为无效。 本案的争议焦点在于：案涉工程价款是否已经足额支付；停工期间的管理人员工资是否应当支付；工程垫资借款本金800,000元及利息是否应当支付；如存在给付责任，承担责任的主体。 关于工程价款是否已经足额支付的问题。 本院认为，丁才龙在本案中主张工程价款2,436,786.40元，但结合现有证据及庭审查明的事实，丁才龙已经超额领取了工程款。 理由如下：一、虽张子锐与丁才龙之间形成青白江区大邦二期工程结算书，张子锐出具了欠条，但双方在成都市中级人民法院（2016）川01民终6064号案中确认丁才龙不再按照该工程结算书、欠条向张子锐或大邦第一城二期承包人主张权利。
摘要
丁才龙与张建忠、张子锐建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省成都市青白江区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川0113民初1944号 原告：丁才龙，男，1964年11月27日出生，汉族，住四川省岳池县。 委托诉讼代理人：王侯臣，四川泰仁律师事务所律师。 委托诉讼代理人：程晓，四川泰仁律师事务所律师。 被告：张建忠，男，1974年3月25日出生，汉族，住福建省永泰县。 委托诉讼代理人：王学武，国浩律师（成都）事务所律师。 被告：张子锐……