装饰装修合同纠纷 (2019)陕0117民初316号
裁判要旨
依法成立的合同,受法律保护,对当事人具有法律约束力,当事人应当按照约定履行自己的义务。 本案系装饰装修合同,合同对双方权利义务约定明确,双方应依据合同约定履行。 该合同约定的竣工期限是2018年12月6日,但时至今日该装饰装修工程仍未完工,被告行在宽处公司辩称因原告与施工人员发生矛盾导致工程未完工,对该抗辩理由被告行在宽处公司并未提交证据证明。 故本院认为被告行在宽处公司未按合同约定期限完成工程,属于违约,应承担相应的违约责任。 被告行在宽处公司与原告约定的装饰装修合同总工期为90日,至本案审理中已逾期近半年之久,被告行在宽处公司不同意解除合同愿继续完成剩余工程,但被告行在宽处公司在这逾期的半年时间内,并未积极施工,给原告造成一定损失,原告主张解除与被告行在宽处公司的《装饰工程施工合同书》理由充分,本院依法予以支持。 被告行在宽处提出该公司已将公司经营交与案外人高天培,高天培聘用业务员吴某某和应追加吴某某参加诉讼及行在宽处公司对案涉工程并不知情的抗辩意见,因其未提交证据证明,加之其当庭提交其公司保管的案涉合同等,本院认为被告的该抗辩理由缺乏事实和法律依据。 案涉合同加盖有行在宽处公司公
摘要
李楠与西安行在宽处装饰工程有限公司,魏飞装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
西安市高陵区人民法院民 事 判 决 书(2019)陕0117民初316号原告李楠,女,汉族,1984年9月27日出生,住西安市高陵区。 委托代理人何建军,西安市高陵区鹿苑法律服务所法律工作者。 被告西安行在宽处装饰工程有限公司,住所地:陕西省西安市临潼区,统一社会信用代码:XXXXXXXXXXXXXXXX84K。 法定代表人魏飞,系该公司法定代表人。 委托代理人魏西友,男,汉族,1957年3月18……