装饰装修合同纠纷 (2019)苏0213民初3055号

案号
(2019)苏0213民初3055号
法院
江苏省无锡市梁溪区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
江苏省无锡市
裁判日期
2019-06-14

裁判要旨

李国英与鼎之峰公司签订的《装修施工合同书》合法有效,双方均应恪守。 双方的合同并未明确约定工期,而李国英主张双方之间约定的3个月的工期无相应证据证明,故其主张的逾期完工违约金,本院不予支持。 承揽人提供材料的,应当按照约定选用材料,并接受定作人检验。 本案中,鼎之峰公司提供的地板材料不符合约定,且李国英发现后,多次通知鼎之峰公司更换或采取其他补救措施,但鼎之峰公司并未解决。 鼎之峰公司提供的地板并非橡木的,但也无证据显示系假冒伪劣产品,故李国英要求其双倍赔偿,缺乏依据。 因鼎之峰公司对李国英关于解决地板问题的要求置之不理,现李国英已经自行更换地板,对于该部分的损失,本院确定以鼎之峰公司对地板的报价13832元计算,鼎之峰公司应予赔偿。 关于李国英主张的其他损失,本院根据现场情况,酌定为500元。 综上,鼎之峰公司应向李国英赔偿14332元。 李国英提出其尚未支付的6100元可在该款中抵扣,故鼎之峰公司还应支付8232元依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百五十五条、第二百六十二条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定,判决如下:一、无锡市鼎之峰装饰工程有

摘要

3055李国英与无锡市鼎之峰装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

江苏省无锡市梁溪区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏0213民初3055号原告:李国英,女,1981年4月24日生,汉族,住江苏省无锡市梁溪区。 委托诉讼代理人:周阳(李国英之夫),男,1983年9月16日生,住江苏省无锡市梁溪区。 被告:无锡市鼎之峰装饰工程有限公司。 法定代表人:祁英。 原告李国英与被告无锡市鼎之峰装饰工程有限公司(以下简称鼎之峰公司)装饰装修合同纠纷一案,本院于2019……