承揽合同纠纷 （2015）南市民二终字第327号

桂和公司与农辉公司签订的《工程承包合同》及《补充协议》是双方的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同。关于农辉公司应否支付逾期付款违约金的问题。《中华人民共和国合同法》第二百六十三条规定：定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。本案中，双方在承包合同中约定“本铝合金门窗工程单位项目通过竣工验收后，双方于15个工作日内完成结算工作并由甲方（农辉公司）支付至结算总价的97%工程款给乙方（桂和公司）”，由此可见，完成工程结算是支付工程款的前提。而对于工程结算，案涉合同约定：“结算工程量以甲、乙方及监理单位共同核定的数据为准。”现桂和公司未能举证证明其所主张的已完成工程量得到监理单位的确认，1-4号楼的施工工程量均是在一审诉讼中得以确认，故桂和公司要求农辉公司支付逾期付款违约金，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。关于农辉公司应否向桂和公司返还质保金的问题。承包合同约定：“从单位工程竣工验收合格之日起，工程自行进入保修状

桂和公司与农辉公司签订的《工程承包合同》及《补充协议》是双方的真实意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同。关于农辉公司应否支付逾期付款违约金的问题。《中华人民共和国合同法》第二百六十三条规定：定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。本案中，双方在承包合同中约定“本铝合金门窗工程单位项目通过竣工验收后，双方于15个工作日内完成结算工作并由甲方（农辉公司）支付至结算总价的97%工程款给乙方（桂和公司）”，由此可见，完成工程结算

广西壮族自治区南宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）南市民二终字第327号上诉人（一审原告）：广西桂和门窗幕墙有限公司，住所地：南宁市西乡塘区连畴村二队长巷陆。法定代表人：柯有军，该公司总经理。委托代理人：韦晓东，广西君桂律师事务所律师。委托代理人：杨仕通，广西君桂律师事务所律师。被上诉人（一审被告）：广西农辉置业有限公司，住所地：南宁市西乡塘区新阳路292号24栋4楼401房。法定代表……