建设工程合同纠纷 （2018）粤1973民初20455号
裁判要旨
本案为建设工程合同纠纷案件，根据骏鹏公司及新祺公司的诉辩主张，本案的争议焦点应为：骏鹏公司是否存在逾期交付案涉工程的情形；新祺公司以骏鹏公司逾期交付案涉工程为由在工程款中扣减500000元是否合法有据。 关于本案争议焦点。 骏鹏公司与新祺公司签订的《补充协议之一》约定“骏鹏公司承诺于2014年9月15日前将案涉工程交付新祺公司使用”，而骏鹏公司与新祺公司签订的《临建设施移交证明》显示骏鹏公司实际于2014年9月26日将案涉工程交付给新祺公司使用，由此可见，骏鹏公司存在未按《补充协议之一》约定交付案涉工程的客观事实，且延期交付的时间为10天。 骏鹏公司虽以新祺公司存在逾期支付工程款为由主张工期顺延，但《广东省建设工程标准施工合同》第二部分第36.6条约定“如果骏鹏公司未能在第36.4款和第36.5款（发生时）规定的时间内提交（最终）工期顺延报告和详细资料，则视为该事件不影响施工进度或骏鹏公司放弃顺延工期的权利”，而本案中，骏鹏公司并未提供合法有效的证据证明其有提交工期顺延报告和详细资料，应依法承担举证证明不能的责任；因此，骏鹏公司以新祺公司存在逾期支付工程款为由主张工期顺延，依据不足，本
摘要
东莞市骏鹏建筑工程有限公司与新祺科技（东莞）有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省东莞市第三人民法院民 事 判 决 书（2018）粤1973民初20455号原告：东莞市骏鹏建筑工程有限公司，住所地为广东省东莞市塘厦镇四村社区爱民街**广基大厦**1803-1805。 法定代表人：林永有，总经理。 委托诉讼代理人：黄健平，广东弘名律师事务所律师。 委托诉讼代理人：文祥，广东弘名律师事务所律师助理。 被告：新祺科技（东莞）有限公司，，住所地为广东省东莞市塘厦镇峰景路**法定代……