承揽合同纠纷 （2014）岳中民二终字第163号

刘文启就承揽油罐加工工程与福禄通公司签订的《合同书》和《补充合同书》是双方当事人真实意思表示，合同内容不违反法律规定，该两份合同均合法有效，双方理应按约履行。福禄通公司辩称，刘文启无相应加工资质，所签承揽合同违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十九条、第四十一条的规定，合同无效。因承揽合同标的为食用油储油罐加工制作，不属于《中华人民共和国安全生产法》规定的安全设备，没有法定的强制性标准。《中华人民共和国安全生产法》第二十九条规定，“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”第四十一条规定，“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”从法律条文可以看出，该规定属于国家对于安全生产的管理性规定，不属于效力性规定，双方所签承揽合同对相应加工资质和条件并无明确要求和约定，刘文启有无相应加工资质，并不影响其签订承揽加工合同的效力。故本院对福禄通公司提出的合同无效的辩解意见不予支持。刘文启与福禄通公司所签承揽合同约定的进场施工期限到期后，福禄通公司既不提供刘文启进场施工条件，又不返还合同

刘文启就承揽油罐加工工程与福禄通公司签订的《合同书》和《补充合同书》是双方当事人真实意思表示，合同内容不违反法律规定，该两份合同均合法有效，双方理应按约履行。福禄通公司辩称，刘文启无相应加工资质，所签承揽合同违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十九条、第四十一条的规定，合同无效。因承揽合同标的为食用油储油罐加工制作，不属于《中华人民共和国安全生产法》规定的安全设备，没有法定的强制性标准。《中华人民共和国安全生产法》第二十九条规定，“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”第四十一条规定，“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租

湖南省岳阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）岳中民二终字第163号上诉人（原审被告）湖南福禄通农业科技发展有限公司，住所地华容县三封工业园新铺村9组。法定代表人付为国，总经理。委托代理人黄和平。委托代理人戚应龙，湖南榕城律师事务所律师。被上诉人（原审原告）刘文启，经商。委托代理人熊海云，湖南恒孚律师事务所律师。上诉人湖南福禄通农业科技发展有限公司（以下简称福禄通公司）与因被上诉人刘文启承……