建设工程施工合同纠纷 （2018）黑03民终156号
裁判要旨
关于解除合同的请求，双方签订的合同，是双方的真实意思表示，不违反国家强制性规定，合法有效。鸿卫机械公司已按着合同的约定向交付了预付款30万元，且在2017年7月开工前又按照要求向交付了5万元预埋件，鸿卫机械公司已按着合同的约定履行了应尽的义务。森裕钢构公司在收到30万元预付款后进行了部分的钢结构加工，在收到5万元预埋件款后亦进行加工并派人到现场指导安装预埋件，双方在此次之前已经按着合同的约定履行了各自的义务。2017年8月预埋件安装完毕后，森裕钢构公司按照合同约定应将加工完毕的部分运到现场予以安装，但森裕钢构公司在没有任何理由的情况下，不将加工完毕的部分钢结构送至现场予以安装，无限期拖延工期。在鸿卫机械公司多次请求履行合同且起诉至法院的情况下，森裕钢构公司仍不履行合同，鸿卫机械公司的合同目的已无法实现，故其要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持。2、关于森裕钢构公司是否违约及违约金标准的问题，森裕钢构公司提出双方签订的合同没有约定履行期限，故该合同无法履行。虽然双方签订的合同没有明确约定开工时间，因双方在签订合同时，鸿卫机械公司的土建等工作尚未完成，具体开工时间无法确定，但在2014年7
摘要
吉林省森裕钢结构工程有限公司、鸡西市鸿卫机械制造有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
黑龙江省鸡西市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）黑03民终156号上诉人（原审被告）：吉林省森裕钢结构工程有限公司，住所地吉林省扶余市工业集中区。法定代表人：范亚君，男，职务总经理。委托诉讼代理人：王晰智，男，吉林万公律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：鸡西市鸿卫机械制造有限公司，住所地黑龙江省鸡西市鸡冠区红星乡朝阳果树场。法定代表人：姜鸿卫，男，职务总经理。委托诉讼代理人：葛福金，男，……