承揽合同纠纷 （2019）赣0802民初4424号
裁判要旨
经审理查明，鑫隆家具公司除向米欧酒店公司供应定制的家具外，还负责产品的搬运、安装等工作，完工之后将工作成果交由米欧酒店公司进行验收，故原、被告之间应成立承揽合同关系，而非买卖合同关系。 因此，根据本院查明的当事人之间实际存在的法律关系的性质以及结合原告的诉请，本院依法将本案案由变更为承揽合同纠纷。 本案中，原、被告就家具的定制、安装及交付等事宜签订的《家具购销合同》系双方真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方应按照约定全面履行自己的义务。 鉴于双方对米欧酒店公司尚欠鑫隆家具公司工程款554014.56元均不持异议，本院对该事实予以确认。 根据案涉家具购销合同的约定，案涉工程款的付款条件已成就，故鑫隆家具公司有权要求米欧酒店公司支付剩余的工程款554014.56元。 关于米欧酒店公司对鑫隆家具公司提出的反诉请求，根据鑫隆家具公司厂长曾庆斌与米欧酒店公司法定代表人王喜的微信聊天记录截图以及微信语音记录可知，截至2019年6月中旬，鑫隆家具公司未在其对米欧酒店公司作出的承诺期限内完成承诺的全部工程量。 对此，鑫隆家具公司辩称延期交付的原因系米欧酒店公司于2018
摘要
吉安市鑫隆家具有限公司与吉安米欧国际酒店有限公司承揽合同纠纷、买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江西省吉安市吉州区人民法院民 事 判 决 书（2019）赣0802民初4424号原告（反诉被告）：吉安市鑫隆家具有限公司，住所江西省吉安市吉州区白塘街道洲家陂村小组，统一社会信用代码91360802051613552U。 法定代表人：邹惠萍，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：曾庆斌，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：朱为荣，江西庐陵律师事务所律师。 被告（反诉原告）：吉安米欧国际酒店有限公司，住……