承揽合同纠纷 （2018）鲁0212民初3874号
裁判要旨
广东华胜家具公司与被告青岛建设装饰公司之间签订的《货物购销合同》的性质为定作合同。 虽然在合同履行过程中，广东华胜家具公司的供货时间为现场深化图纸确认后15天开始交货，但合同同时还约定了广东华胜家具公司应在青岛建设装饰公司通知确定的交货日期送货。 本案中，青岛建设装饰公司未向广东华胜家具公司发出过交货通知，即使广东华胜家具公司家具生产有逾期的情形，但因青岛建设装饰公司未发出交货通知而未影响到合同的履行，不构成违约。 本案中，影响到双方合同履行的根源在于牂牁江景区王城酒店项目的停工。 在此情形下，双方合同履行有待于该工程项目的复工及进展情况，但是由于该项目仍然处于停工状态，本案双方当事人之间的定作合同无法继续履行下去。 依据《合同法》第二百六十八条规定，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。 故青岛建设装饰公司享有法定解除权，在青岛建设装饰公司要求解除合同的情况下，双方合同应当解除，同时应当赔偿广东华胜家具公司的损失。 依据本院委托鉴定机构的清点结果，可以证明广东华胜家具公司已经完成了产品生产任务，因青岛建设装饰公司未能发出交货通知而未履行送货、安装义务。 由于本案
摘要
原告广东华胜家具集团有限公司诉被告青岛建设装饰集团有限公司承揽合同纠纷案一审民事判决书
正文（节选）
山东省青岛市崂山区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鲁0212民初3874号 原告：广东华胜家具集团有限公司，住所地东莞市厚街镇白濠村工业区。 法定代表人：卢培基，执行董事。 委托代理人：叶永球，广东君政律师事务所律师。 委托代理人：谢美琳，广东君政律师事务所律师。 被告：青岛建设装饰集团有限公司，住所地：青岛市崂山区海尔路南端凯旋大厦。 法定代表人：张波，董事长。 委托代理人……