承揽合同纠纷 （2019）宁02民终1074号

关于本案的案由问题。买卖合同纠纷是指出卖人转移标的物的所有权人于买受人，买受人支付价款的合同。承揽合同纠纷是指承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，虽盛港煤焦化公司与弘日环保科技公司签订了《除尘设备采购合同书》，但从合同的内容来看，弘日环保科技公司按照盛港煤焦化公司的要求完成焦炉除尘设备的制作、安装、调试，经盛港煤焦化公司、弘日环保科技公司同意，结合查明的事实，将案由变更为承揽合同纠纷。关于盛港煤焦化公司的诉讼请求能否成立的问题。根据双方的约定，弘日环保科技公司应在合同签订40天内完成制作，盛港煤焦化公司在合同签订后付预付款30%，全部设备到达盛港煤焦化公司现场后付30%。根据双方约定，弘日环保科技公司应于2018年10月13日前完成。因盛港煤焦化公司于2018年12月20日支付300000元进度款，按照双方约定，因盛港煤焦化公司未按期支付设备款，安装调试工期相应顺延，因具体顺延时间并未约定，如按双方约定的40天计算，弘日环保科技公司也应在2019年1月29日前完成。弘日环保科技公司辩称因需要与盛港煤焦化公司生产上协调配合、盛港煤焦化公司的基础设施

关于本案的案由问题。买卖合同纠纷是指出卖人转移标的物的所有权人于买受人，买受人支付价款的合同。承揽合同纠纷是指承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，虽盛港煤焦化公司与弘日环保科技公司签订了《除尘设备采购合同书》，但从合同的内容来看，弘日环保科技公司按照盛港煤焦化公司的要求完成焦炉除尘设备的制作、安装、调试，经盛港煤焦化公司、弘日环保科技公司同意，结合查明的事实，将案由变更为承揽合同纠纷。关于盛港煤焦化公司的诉讼请求能否成立的问题。根据双方的约定，弘日环保科技公司应在合同签订40天内完成制作，盛港煤焦化公司在合同签订后付预付款30%，全部设备到达盛港煤焦化公

宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书（2019）宁02民终1074号上诉人（原审被告）：乌海市弘日环保科技有限责任公司，住所地内蒙古自治区乌海市。法定代表人：王彦多，乌海市弘日环保科技有限责任公司总经理。委托诉讼代理人：霍根廷，男,乌海市弘日环保科技有限责任公司经理。委托诉讼代理人：王杰，内蒙古明炯律师事务所律师。被上诉人（原审原告）:石嘴山市盛港煤焦化有限公司，住所地宁夏回族自治区石嘴山……