加工合同纠纷 （2018）鄂1102民初2651号
裁判要旨
响哥电器与精锐模具之间签订的《模具合同》系双方真实意思表示，不违反法律强制性规定，合法有效，双方之间形成了承揽合同关系，双方均应依合同约定履行义务。 依据法律规定，当事人对自己的主张有责任提供证据，没有证据或者证据不足以证明其事实主张的，应承担不利的法律后果。 原告响哥电器认为被告精锐模具未按期交付模具，但从双方提供的聊天记录内容、被告提供的原告修改后图纸等证据，结合庭审时双方的陈述，足能印证双方对模具图纸的修改及交付模具期限的协商，不违反《模具合同》约定的双方责任义务，也符合模具制造对技术性和精密标准的客观要求，故应视为双方对合同履行时间的变更。 原告依被告交付的模具已投入生产500套产品，却认为被告交付的模具质量不合格，且原告并未举证证实模具交付时存在质量问题。 故原告响哥电器认为被告精锐模具存在延期交付及交付的模具存在质量问题，应承担违约责任，证据不充分，且与客观事实不服，其请求由被告退还模具首付款及赔偿损失的诉讼请求，本院不予支持。 被告已完成交付模具的工作成果，并于2018年8月履行了协助原告投入批量生产的义务，双方权利义务已终止，原告以被告违约主张解除合同，于法无据。 合同
摘要
黄冈市响哥电器科技有限公司与黄冈市黄州区精锐模具机械厂、刘庆红加工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
湖北省黄冈市黄州区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）鄂1102民初2651号 原告：黄冈市响哥电器科技有限公司，住所地：黄冈市黄州区东门路**。 统一社会信用代码91421100309782207H。 法定代表人：孙凤霞。 委托诉讼代理人：王天翔，男，1954年11月2日出生，汉族，住湖北省黄冈市黄州区， 被告：黄冈市黄州区精锐模具机械厂，系个体工商户。 住所地：黄州区宝塔大道新华印刷……