装饰装修合同纠纷 （2019）辽0204民初第9583号
裁判要旨
原、被告签订的《住宅室内装饰装修施工合同》是双方当事人的真实意思表示，双方当事人均应按照合同约定履行各自的义务。 原告依约向被告支付了装修款，被告应当依约完成装修工程，即使双方在合同履行过程中产生争议，亦应当积极沟通解决争议以继续履行合同。 被告现提供的证据不足以证明原告拒绝支付中期款导致合同不能履行，且在法庭审理过程中，在原告同意继续履行合同交纳中期款的情况下，被告仍不同意继续履行合同，故导致合同无法继续履行的主要原因在于被告。 原告要求解除双方签订的《住宅室内装饰装修施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。 关于原告要求被告自2019年10月28日至2019年12月12日，按500元/天的标准赔偿违约金22500元的诉讼请求，本院认为，按照合同约定，由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人500元违约金，该违约金应系在合同继续履行情况下，被告延误工期应承担的违约责任，现双方已经解除租赁合同，被告应当承担合同解除的违约责任。 由于合同中未约定合同解除的违约责任，原告亦未提供证据证明其实际损失，本院酌情认定被告赔偿原告违约金5000元。 关于原告要求被告赔偿原告另行找人施工
摘要
顾凤兰与张龙装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
大连市沙河口区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0204民初第9583号原告：顾凤兰，女，汉族，1979年9月15日出生，1919酒类直供有限公司销售员，住黑龙江省克山县。 被告：张龙，男，汉族，1992年8月25日出生，无职业，住黑龙江省海伦市。 委托诉讼代理人：李冬焱，辽宁公博律师事务所律师。 原告顾凤兰与被告张龙装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年11月1日立案后，依法适用简易程序，……