承揽合同纠纷 （2020）沪01民终12124号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。中信博公司、中肇公司均认可中肇公司尚欠中信博公司货款12,341,216.20元，对此一审法院予以确认。双方在合同履行过程中，中肇公司对中信博公司交付的3,410根1300mm螺旋桩要求予以退货处理，但根据实际退货并签署的《不合格品处置记录表》记载中信博公司最终签收3,158支1300mm螺旋桩。故应扣除实际退货的3,158根1300mm螺旋桩相应的合同价款，即247,902元。综上，中肇公司应支付中信博公司货款12,093,314.20元。中肇公司在支付合同预付款以及发货款1时并不存在逾期支付的行为，但在中肇公司应当支付发货款2的时间节点时，中信博公司已经出现了合同履行的违约行为。针对合同约定的到货款支付条件中，明确约定了中信博公司应当向中肇公司开具为期一年的银行保函，但中信博公司直至2020年1月19日才向中肇公司开具银行保函，此时本案已进入审理过程之中。故此，一审法院对于中信博公司要求中肇公司承担逾期付款违约责任的诉讼请求，不予支持。中信博公司要求中肇公司返还履约保证金200,00

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。中信博公司、中肇公司均认可中肇公司尚欠中信博公司货款12,341,216.20元，对此一审法院予以确认。双方在合同履行过程中，中肇公司对中信博公司交付的3,410根1300mm螺旋桩要求予以退货处理，但根据实际退货并签署的《不合格品处置记录表》记载中信博公司最终签收3,158支1300mm螺旋桩。故应扣除实际退货的3,158根1300mm螺旋桩相应的合同价款，即247,902元。综上，中肇公司应支付中信博公司货款12,093,314.20元。中肇公司在支付合同预付款以及发货款1时并不存在逾期支付

上海市第一中级人民法院民 事 判 决 书（2020）沪01民终12124号上诉人（原审原告、原审反诉被告）：江苏中信博新能源科技股份有限公司,住所地江苏省昆山市陆家镇黄浦江中路2388号。法定代表人:蔡浩,董事长。委托诉讼代理人：毕世华，北京盈科（昆山）律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘友杰，北京盈科（昆山）律师事务所实习律师。上诉人（原审被告、原审反诉原告）：上海中肇科技发展有限公司,住所地中国……