装饰装修合同纠纷 （2018）云2801民初445号
裁判要旨
原告与被告签订的《盘古装饰设计装修工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，本院依法进行裁量。 双方当事人在履行合同过程中，被告存在未能严格执行合同约定，发生争议后又未能对有争议部分尽到举证责任，致使诸如合同约定的部分增加项目、工期顺延确认的责任、被告完成工程总价情况等事实均处于归责于被告的状态。 鉴于此，本院仍需严格按照双方在签订合同时达成的意思表示进行晰判,对于订立合同各方没有严格依合同或是必要程序进行签证、签认，但又无法举证说明的部分，均不予支持和采信被告的反诉请求。 关于合同总价款问题，本院认为双方有关“预算价款为751698元，实际合同价款以双方确认的结算表为准，结算价款在预算价款的基础上优惠70000元”与“双方商定本合同价款采用按实际发生工程量计算价格，竣工结算时，合同内项目按照已签订合同的预算单价计算，变更及增加项目的单价，按合同6.7条款的约定办理，并以双方签订的增减项目单、变更单为标准，工程量按实际所施工项目及数量结算。 双方按国家和本市有关主管部门的规定在合同生效后，甲方按约定分四次向乙方支付工程款，尾款一次结算”的表述，结合原告在此后实际给付被告60万元（其中4
摘要
何金慧与西双版纳盘古装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
云南省景洪市人民法院民 事 判 决 书（2018）云2801民初445号原告（反诉被告）:何金慧，女，哈尼族，1963年12月1日出生。 委托诉讼代理人:张承松，云南万成律师事务所，特别授权代理。 被告（反诉原告）:西双版纳盘古装饰设计工程有限公司。 住所：景洪市世纪金源民族风情街区2幢01号。 统一社会信用代码：915328000642855942。 法定代表人杨作林，职务总经理。 委托诉讼代理……