装饰装修合同纠纷 （2021）浙02民终2691号

张喜鸽、梦想改造家公司签订的《梦想改造家装饰施工合同》系当事人真实意思表示，合法有效，双方均应按约全面履行。一、关于合同的解除问题。合同签订后，梦想改造家公司未在合同约定的期限内将房屋装修完毕，且在张喜鸽诉至一审法院前仍未将案涉房屋装修完毕，导致涉案合同无法继续，张喜鸽有权要求解除合同，梦想改造家公司亦同意解除，一审法院对张喜鸽要求解除《梦想改造家装饰施工合同》的诉讼请求予以支持。二、关于工程款的返还问题。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。梦想改造家公司已经完成的装饰工程造价，依据宁波天信工程管理有限公司出具的工程造价鉴定意见书，余姚慧聪单身公寓1#6022房屋已完成部分装修工程造价为86861元，张喜鸽已支付梦想改造家公司工程款90570元，梦想改造家公司应当返还张喜鸽装修工程款3709元。三、关于违约责任的问题。梦想改造家公司在张喜鸽主张的合同解除日2020年7月1日止仍未完成装修施工，应承担相应的违约责任，但张喜鸽也存在延期支付部分工程款、要求梦想改造家公司延缓施工、张喜鸽的房屋钢架

张喜鸽、梦想改造家公司签订的《梦想改造家装饰施工合同》系当事人真实意思表示，合法有效，双方均应按约全面履行。一、关于合同的解除问题。合同签订后，梦想改造家公司未在合同约定的期限内将房屋装修完毕，且在张喜鸽诉至一审法院前仍未将案涉房屋装修完毕，导致涉案合同无法继续，张喜鸽有权要求解除合同，梦想改造家公司亦同意解除，一审法院对张喜鸽要求解除《梦想改造家装饰施工合同》的诉讼请求予以支持。二、关于工程款的返还问题。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。梦想改造家公司已经完成的装饰工程造价，依据宁波天信工程管理

浙江省宁波市中级人民法院民事判决书（2021）浙02民终2691号 上诉人（原审原告、反诉被告）：张喜鸽，女，1980年7月20日出生，汉族，住陕西省西安市户县。 委托诉讼代理人：汪晶磊，浙江慈甬律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈芳，浙江慈甬律师事务所律师。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：宁波梦想改造家装饰工程有限公司。住所地：浙江省慈溪市古塘街道孙塘北路1127号。 法定代表人：许铁，该公司……