装饰装修合同纠纷 （2015）信中法民初字第17号

金浩安公司与固始国宾大酒店签订的施工总承包协议书，已经本院（2013）信中法民终字第142号民事判决确认为无效协议，故其与方庆双之间的《工程施工目标责任书》亦为无效合同。但金浩安公司与方庆双依法仍应承担合同无效后的法律责任。金浩安公司诉请要求方庆双向其提交国宾大酒店已竣工工程验收报告及技术资料，因方庆双称资料已全部交付给金浩安在国宾大酒店项目现场负责人且双方已根据资料进行了工程结算，而金浩安公司亦未能向本院提交方庆双仍持有相关资料的证据，故金浩安公司的此项诉讼请求本院不予支持。由于（2013）信中法民终字第142号民事判决确认金浩安公司因工程延期竣工对国宾大酒店造成损失，方庆双作为国宾大酒店项目实际施工人，应当承担相应的责任。但因方庆双仅承接了金浩安公司承包的国宾大酒店5000万元装修项目中的一部分（1200万元），故金浩安公司要求方庆双承担其与国宾大酒店的全部损失的诉讼请求本院不予支持。方庆双称其在履约过程中没有拖延工期、不应当承担拖延工期造成的经济损失，因方庆双与金浩安公司签订的《工程施工目标责任书》中约定的1200万元工程造价应在2008年9月28日完成，而其与金浩安公司之间的《

金浩安公司与固始国宾大酒店签订的施工总承包协议书，已经本院（2013）信中法民终字第142号民事判决确认为无效协议，故其与方庆双之间的《工程施工目标责任书》亦为无效合同。但金浩安公司与方庆双依法仍应承担合同无效后的法律责任。金浩安公司诉请要求方庆双向其提交国宾大酒店已竣工工程验收报告及技术资料，因方庆双称资料已全部交付给金浩安在国宾大酒店项目现场负责人且双方已根据资料进行了工程结算，而金浩安公司亦未能向本院提交方庆双仍持有相关资料的证据，故金浩安公司的此项诉讼请求本院不予支持。由于（2013）信中法民终字第142号民事判决确认金浩安公司因工程延期竣工对国宾大酒店造成损失，方庆双作为国宾大酒店项

河南省信阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）信中法民初字第17号原告深圳市金浩安装饰设计工程有限公司住所地深圳市福田区，法定代表人何海强，该公司总经理。委托代理人李宏，该公司副总经理。被告方庆双，男，1977年3月19日生。深圳市金浩安装饰设计工程有限公司（以下简称金浩安公司）诉方庆双装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。原告金浩安公司的委托代理人李宏、被……