建设工程施工合同纠纷 （2019）川1421民初2289号
裁判要旨
本诉原告中迪公司提供的20组证据，被告万欣公司对三性均无异议，本院予以认定；反诉原告万欣公司提供的4组证据，反诉被告中迪公司对三性均无异议，本院予以认定。 经审理查明，2017年3月23日，被告万欣公司就《中铁·颐禾公馆B区正式用电工程》项目编制《施工招标文件》并采用邀请招标的方式进行招标，该招标文件中对于工期（3个月，在2017年8月前竣工验收并通正式用电）、现场踏勘时间（由投标人自行考虑）、工程内容及招标范围等内容均有规定。 在投标期内，原告中迪公司于2017年4月17日向被告交纳100000元投标保证金，2017年5月4日，被告向原告发出《中标通知书》，其中明确中标价为10360000元，原告需在收到中标通知书5日内交纳履约保证金1036000元。 中标后，原告随即组织相关工作人员与供电部门就工程现场进行了实际勘查，并于2017年6月9日代表被告公司与国网仁寿供电公司签订了《供电方案协议》，6月27日，原告向被告发出“工作联系函”，告知现阶段施工存在的问题，即供电公司下达的供电方案中110KV电源接入点为红星变电站，与原告投标时提供的柏林变电站不符，会导致工期延长、成本增加，建
摘要
四川中迪电力工程有限公司与眉山市万欣置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省仁寿县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1421民初2289号 原告（反诉被告）：四川中迪电力工程有限公司。 住所地：成都市武侯区二环路西一段****。 法定代表人：侯舒冰，总经理。 委托诉讼代理人：喻波（系公司员工），男，生于1961年1月17日，汉族，居民，住四川省新津县。 委托诉讼代理人：周楷，四川法之识律师事务所律师（未出庭）。 被告（反诉原告）：眉山市万欣置业有限……