买卖合同纠纷 （2019）赣01民终3491号

东方泵业与国安中建江西六公司签订的买卖合同，系双方当事人真实意思表示，且未违反国家法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方具有约束力。依据双方提交的证据及当庭陈述，双方对东方泵业已履行交付义务和国安中建江西六分公司所欠货款62800元的事实无争议，因此，东方泵业要求国安中建江西六分公司、国安中建给付所欠货款62800元的诉讼请求，该院予以支持。关于两国安中建江西六分公司、国安中建要求东方泵业支付因违约造成的损失100000元的请求，由于东方泵业未按合同约定时间交货，致使国安中建江西六公司在履行与案外人(发包人)世源科技工程有限公司签订的南昌高新微电子科技园项目《消防工程施工合同》过程中，影响到消防各系统安装调试及验收，进而导致项目进度延期而被案外人(发包人)世源科技工程有限公司罚款100000元，但国安中建江西六公司也未按合同约定在提货前付清货款，双方均存在违约行为，对上述100000元罚款损失均负有责任，根据合同履行情况和双方过错程度，该院酌定由东方泵业赔偿国安中建江西六公司损失人民币30000元。关于东方泵业要求国安中建江西六分公司、国安中建承担逾期付款利息的诉请，因东方泵业逾

东方泵业与国安中建江西六公司签订的买卖合同，系双方当事人真实意思表示，且未违反国家法律、行政法规的强制性规定，合法有效，对双方具有约束力。依据双方提交的证据及当庭陈述，双方对东方泵业已履行交付义务和国安中建江西六分公司所欠货款62800元的事实无争议，因此，东方泵业要求国安中建江西六分公司、国安中建给付所欠货款62800元的诉讼请求，该院予以支持。关于两国安中建江西六分公司、国安中建要求东方泵业支付因违约造成的损失100000元的请求，由于东方泵业未按合同约定时间交货，致使国安中建江西六公司在履行与案外人(发包人)世源科技工程有限公司签订的南昌高新微电子科技园项目《消防工程施工合同》过程中，影

江西省南昌市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）赣01民终3491号 上诉人（原审原告、反诉被告）：上海东方泵业(集团)有限公司,住所地:上海市宝山区富联路1588号，统一社会信用代码：913100001330789016。 法定代表人：吴永旭,该公司董事长。 委托诉讼代理人：黄健，该公司员工。 委托诉讼代理人：段鹏涛，该公司员工。 被上诉人（原审被告、反诉原告）:国安中建建设集团有限公……