承揽合同纠纷 （2020）浙04民终2975号

双方当事人之间的承揽关系明确。就本诉部分，双方主要争议在于振申公司付款条件是否达到。许氏公司认为，经振申公司确认，许氏公司共完成工程量11201.12691㎡，合同中约定单价为321元／㎡，总制作款为3595562元，振申公司仅支付2094800元，尚欠1500762元至今未付。振申公司认为完成的总工程量属实，但因工程质量没有达到验收合格，故余款支付条件尚未成就。一审法院认为，双方在2018年7月26日签订的《装配式墙板框的委托制作合同》中约定：付款周期为根据每栋厂房的制作安装进度付款，预付款10%，每栋厂房的所需材料基本到货且验收合格7天内支付30%，所有墙板框全部加工完成并上墙安装，实际结算金额双方确认，许氏公司开具全额发票后7天内支付至开票金额的70%，所有工程竣工验收合格后30天付至95%，余款5%做质保金，验收合格满一年后付清。根据该约定，需审查双方约定的付款条件是否达到。本案虽系承揽合同纠纷，但就竣工日期的确定，未见许氏公司提交验收报告的相关材料，也未见案涉工程已竣工验收的相关证据，但振申公司陈述其已于2019年7月3日组织第三人进行整改、收尾工作，案涉工程实际已转移占有，

双方当事人之间的承揽关系明确。就本诉部分，双方主要争议在于振申公司付款条件是否达到。许氏公司认为，经振申公司确认，许氏公司共完成工程量11201.12691㎡，合同中约定单价为321元／㎡，总制作款为3595562元，振申公司仅支付2094800元，尚欠1500762元至今未付。振申公司认为完成的总工程量属实，但因工程质量没有达到验收合格，故余款支付条件尚未成就。一审法院认为，双方在2018年7月26日签订的《装配式墙板框的委托制作合同》中约定：付款周期为根据每栋厂房的制作安装进度付款，预付款10%，每栋厂房的所需材料基本到货且验收合格7天内支付30%，所有墙板框全部加工完成并上墙安装，实际结

浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）浙04民终2975号上诉人（原审被告、原审反诉原告）：浙江振申绝热科技股份有限公司，住所地：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇东西二路北侧沿塘路西侧，统一社会信用代码：91330400146573960K。法定代表人：章雅琴，董事长。委托诉讼代理人：查宇东，浙江天鸿律师事务所律师。被上诉人（原审原告、原审反诉被告）：苏州吴江许氏彩板钢结构有限公司，住所地……