建设工程施工合同纠纷 （2018）苏0213民初341号
裁判要旨
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 庄良裕与南京消防无锡分公司虽未就案涉工程签订书面合同，但双方商定由庄良裕分包欧美工业园消防工程中的消防水池、水泵房、消防工程的土建工程并实际进场施工，庄良裕并无施工相应的资质，故双方之间的建设工程施工合同虽成立，但根据法律规定应认定无效。 因双方均确认本案所涉工程已经竣工验收合格，故庄良裕有权向南京消防无锡分公司主张工程款。 南京消防无锡分公司辩称付款以整体审计结果为依据和前提，但双方均认可庄良裕施工的工程已在2010年1月8日通过了验收，南京消防无锡分公司时至今日仍未完成对庄良裕所施工部分的审计工作，庄良裕对此无过错，在本案审理过程中，就双方争议部分的工程量及工程价款进行了鉴定，该鉴定结果不存在违反法律规定的情形，本院予以采信。 双方应当以该鉴定意见作为结算工程款的依据。 因庄良裕自认南京消防无锡分公司已支付25万元工程款，故南京消防无锡分公司还需向庄良裕支付工程款270566.15元。 因双方约定结算价格以审计结果为准，庄良裕现主张以本案工程价款鉴定意见出具时间为付款时间，据此主张逾期
摘要
庄良裕与南京市消防工程有限公司无锡江南分公司、南京市消防工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省无锡市梁溪区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏0213民初341号原告:庄良裕,男,1959年9月9日出生,汉族，住江苏省溧阳市。 委托诉讼代理人：田方，江苏双汇律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈美霞，江苏双汇律师事务所律师。 被告:南京市消防工程有限公司无锡江南分公司,住所地无锡市江海西路38-1。 负责人：刘欣，该公司总经理。 委托诉讼代理人：陈兆军，江苏兆锦律师事务所律师。 委……