建设工程施工合同纠纷 （2018）黔26民终323号

本案原告丹寨县中联房地产开发投资管理有限责任公司的诉讼请求是：1、请求判决三被告对其施工的中联大酒店及附属商业楼、裙楼玻璃石材幕墙部分刚构件、L形插销、挂件、外挂石材、后置埋板、明框、隐框钢构件、角马按照施工图纸的要求和标准进行更换、整改或者修复，如整改、修复不合格的限期拆除；2、请求判决三被告共同赔偿原告因工程质量不合格造成的从停工之日起至工程整改、修复合格之日止的工期延误损失568万元整（以房屋租金为计算标准暂计）。但根据本院（2015)黔东初字第49号民事判决和贵州省高级人民法院（2017)黔民终478号民事判决的内容，原一、二审判决在计算工程款时将上述本案原告丹寨县中联房地产开发投资管理有限责任公司诉讼请求中涉及到的中联大酒店及附属商业楼、裙楼玻璃石材幕墙部分刚构件、L形插销、挂件、外挂石材、后置埋板、明框、隐框钢构件、角马等不合格的工程量，经过委托中介机构评估鉴定后已经予以扣减。对于原告当时提出整体工程质量的问题，鉴定机构认为因案涉工程系未完工工程，整体工程质量是否合格无法鉴定，故当时法院审理后未支持丹寨县中联房地产开发投资管理有限责任公司的该项请求。以上事实说明当时法院已对

丹寨县中联房地产开发投资管理有限责任公司、贵州坤元建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷

贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院民 事 裁 定 书（2018）黔26民终323号上诉人（原审原告）：丹寨县中联房地产开发投资管理有限责任公司，住所地丹寨县龙泉镇国土西路。法定代表人：沈建忠，该公司经理。委托诉讼代理人：高定重，重庆驰源律师事务所律师。委托诉讼代理人：姚纬，重庆驰源律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：贵州坤元建设工程有限公司，住所地贵阳市云岩区罗汉营路14号。法定代表人：卢加……