建设工程分包合同纠纷 （2018）苏1311民初8207号
裁判要旨
承包人未取得建筑施工企业资质，签订的建筑施工合同无效。 本案被告忠诚公司将涉案工程分包给无建筑施工资质的陈春光施工，陈春光又将该工程分包给原告施工，故陈春光与原告签订的合同因双方均无建筑工程施工资质而无效。 建设工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同支付工程价款的，应予以支持。 本案所涉工程已经竣工验收合格，且被告陈春光与原告就工程价款进行了结算，确认于2015年1月13日结算时存在50000元差额及存在钢管超时拆除费用，故对原告要求被告陈春光给付工程款50000元及钢管延期拆除费用的请求，本院予以支持。 对钢管延期拆除时间，本院根据被告陈春光工作人员赵友达确认的外架搭设及拆除时间予以认定，其中1#楼、4#楼延期天数均为140天，S01商铺延期期天数为198天；对1#楼、4#楼、S01商铺面积，本院根据原告与被告陈春光于2015年1月13日签订的工程量结算单予以认定，其中1#楼、4#楼面积均为4517㎡（13550㎡/3），S01商铺面积为5536㎡（2116㎡+3420㎡）；据此计算，被告陈春光应向原告支付延期费用472178元（4517㎡×140天×0.2元/
摘要
马计龙与陈春光、宿迁市忠诚建设工程有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
江苏省宿迁市宿豫区人民法院民 事 判 决 书（2018）苏1311民初8207号原告：马计龙，男，1971年12月1日出生，居民，住安徽省宿州市灵壁县。 委托诉讼代理人：邱振琥，灵璧县灵城镇法律服务所法律工作者。 委托诉讼代理人：马洪申，安徽安友律师事务所律师。 被告：陈春光，男，1970年3月2日生，居民，住江苏省宿迁市。 被告：宿迁市忠诚建设工程有限公司，住所地宿迁市阳光花园10幢1602室。……