装饰装修合同纠纷 (2018)苏1181民初4446号
裁判要旨
原、被告签订的住宅装饰装修工程施工合同、住宅装饰装修销售及服务合同系当事人的真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效。 双方均应履行合同约定的各项义务。 被告依照经原告确认的施工图纸及主材等进行施工,施工过程中,原告对于水电工程、木工工程、瓦工工程等也进行了验收确认,并按约向被告支付中期价款,可见,原告对于被告施工质量基本认可。 现除部分家电、家具进场外,施工部分已基本收尾。 施工期间,双方因故发生争议。 关于庭审中争议焦点:1、工期延长。 合同约定90天工期,实为有效工作日,不含节假日,遇国家法定节假日自动顺延。 且如选材未选定,交货、送货时间顺延。 事实上,增加客厅电视背景墙、更改乳胶漆为墙布、酒柜设计的改动、原告出差在外导致定制柜周期变更等均会导致工期的正常延长。 双方因施工发生争议经过数次协商也导致施工中断。 即使被告存在施工逾期的情形,也属于一般违约,被告也未明确拒绝施工。 原告也曾有更改门锁密码致使被告无法施工的情形。 对于工期延长,双方均有责任。 2、“2.19特惠方案”中“不满意就砸掉,一切损失由被告承担”的要约是否构成合同内容。 要约应当明确具体,具有
摘要
4446刘静与南京天地和装饰设计有限公司、南京聚邺盈贸易有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
江苏省丹阳市人民法院 民 事 判 决 书 (2018)苏1181民初4446号 原告:刘静,女,1981年6月23日生,汉族,句容市人,住句容市。 委托诉讼代理人:钱羽,男,1982年9月22日生,汉族,句容市人,住句容市(系原告配偶)。 被告:南京天地和装饰设计有限公司,统一社会信用代码91320105MA1MG72838,住所地南京市建邺区河西大街66号一号街区。 法定代表人:胡进,经理……