建设工程施工合同纠纷 （2019）闽民终21号
裁判要旨
案涉《建设工程施工合同》（2015年4月28日）、《建设工程承包补充合同（一）》、《建设工程承包补充合同（二）》、《补充合同(三)》系讼争双方真实意思表示，合法有效。 鑫宏扬公司进场并垫资施工，汉吉斯公司欠付工程款致鑫宏扬公司停工，汉吉斯公司已构成违约。 根据汉吉斯公司出具的案涉《确认函》，鑫宏扬公司已完成的工程进度造价为5200万元，汉吉斯公司依约应付工程进度款为4160万元。 汉吉斯公司辩称该《确认函》系其在鑫宏扬公司胁迫之下出具，但未提交证据证明，不予采信。 汉吉斯公司辩称鑫宏扬公司未向其提交过相关工程结算资料，与其出具的《承诺函》中所载的“前期工程进度已完成量的审核我司将于2017年12月4日将经确定的结果送达贵司”相悖，在汉吉斯公司已确认工程价款的情况下，其在本案中申请对工程造价进行鉴定，不予准许。 根据案涉《确认函》，汉吉斯公司应向鑫宏扬公司支付工程进度款4160万元并按2%的月息标准自2017年7月26日起计付逾期利息。 鑫宏扬公司以汉吉斯公司经济状况恶化为由主张汉吉斯公司应支付拖欠的全部工程款5200万元，但在案涉合同未解除的情况下，案涉合同关于工程进度款按已完成工程
摘要
福建汉吉斯冷链物流有限公司、福建省鑫宏扬建设程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书
正文（节选）
福建省高级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽民终21号 上诉人（一审被告）：福建汉吉斯冷链物流有限公司，住所地福州市马尾区亭江镇长洋路177号福州出口加工区综合办公楼313室(自贸试验区内)。 法定代表人：兰勇，董事长。 委托诉讼代理人：苏山湖，上海锦天城（福州）律师事务所律师。 被上诉人（一审原告）：福建省鑫宏扬建设程有限公司，住所地福州市鼓山镇福马路435号七楼。 法定代表人……