承揽合同纠纷 （2014）汉中民一终字第00642号

徐长云与宋立煌在平等、自愿的基础上订立的《浆砌片石挡土墙施工承包书》是双方当事人真实意思的表示，内容不违反法律、行政法规禁止性规定，应认定有效。徐长云交付的工作成果已经过验收，宋立煌应当按照合同约定支付下欠工程款15000元。宋立煌辩称徐长云未按合同约定的期限向宋立煌交付工作成果，按合同约定徐长云应承担违约责任。但双方签订的徐长云方量结算单，证实宋立煌对徐长云按照合同约定完成并交付工作成果的认可，宋立煌实质上放弃要求徐长云承担逾期交付的违约责任，该结算单是双方在合同约定的工作成果完成并验收交付后达成的最终协议，对双方均具有约束力，任何一方不得擅自变更或解除，故宋立煌要求徐长云承担逾期交付工作成果的违约责任，法院不予支持。宋立煌既然签订徐长云方量结算单，已经对徐长云交付的工作成果进行了验收，现又以农村公路l标段与宋立煌工程款结算清单进行抗辩，认为徐长云交付的工作成果少了200多立方米，应从宋立煌还应支付徐长云的15000元工程款中扣除，但农村公路1标段与宋立煌工程款结算清单无法证实徐长云完成的工作成果少了200多立方米这一事实，而且承包合同也未约定徐长云交付的工作成果，以业主实际验收的方

徐长云与宋立煌在平等、自愿的基础上订立的《浆砌片石挡土墙施工承包书》是双方当事人真实意思的表示，内容不违反法律、行政法规禁止性规定，应认定有效。徐长云交付的工作成果已经过验收，宋立煌应当按照合同约定支付下欠工程款15000元。宋立煌辩称徐长云未按合同约定的期限向宋立煌交付工作成果，按合同约定徐长云应承担违约责任。但双方签订的徐长云方量结算单，证实宋立煌对徐长云按照合同约定完成并交付工作成果的认可，宋立煌实质上放弃要求徐长云承担逾期交付的违约责任，该结算单是双方在合同约定的工作成果完成并验收交付后达成的最终协议，对双方均具有约束力，任何一方不得擅自变更或解除，故宋立煌要求徐长云承担逾期交付工作成

陕西省汉中市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）汉中民一终字第00642号上诉人（原审被告）宋立煌，男，1963年3月17日出生，汉族，河南省濮阳市人，农民，住略阳县城关镇同心村。委托代理人李恒清，略阳县城关法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）徐长云，男，1976年5月6日出生，汉族，陕西省略阳县人，农民，住略阳县乐素河镇玉家山村。委托代理人陈光强，陕西兴州律师事务所律师。上诉人宋立煌……